JUDIKATÚRA: Nárok na zaplatenie prekročeného rozsahu prác pri zmluve o dielo

Právna veta

V zmysle § 635 ods. 1 OZ je potrebné mať v prípade, že cena diela bola stanovená rozpočtom, na vedomí, že práce a náklady, ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu, nemôžu byť účtované, ak neboli písomne schválene objednávateľom. Nakoľko v tomto smere bol medzi stranami konania sporný rozsah prác, čo sa týka výmery a počtu a druhu vysadených rastlín, zaťažovalo dôkazné bremeno žalobcu. V tomto smere preto žalobca ako zhotoviteľ diela bol povinný preukázať existenciu písomného potvrdenia žalovanej ako objednávateľa o prácach naviac, prípadne ich dodatočné písomné schválenie. V opačnom prípade žalobca ako zhotoviteľ nemá nárok na zaplatenie ceny diela za práce naviac a žalovaná ako objednávateľ nie je povinná mu cenu prác naviac uhradiť.